一、最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》（法釋〔2020〕25號）
01、【承包人工程質量責任】因承包人的原因造成建設工程質量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改建，發(fā)包人請求減少支付工程價款的，人民法院應予支持。
02、【發(fā)包人工程質量責任】發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：（一）提供的設計有缺陷；（二）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；（三）直接指定分包人分包專業(yè)工程。承包人有過錯的，也應當承擔相應的過錯責任。
03、【質量糾紛】建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，人民法院不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。
二、河北省高級人民法院《建設工程施工合同案件審理指南》（冀高法〔2023〕30號）（2023年5月10日審判委員會總第十八次會議討論通過）
04、承包人提起的建設工程施工合同糾紛中，發(fā)包人以工程質量不符合合同約定或規(guī)定、工期延誤等為由，要求承包人支付違約金或者賠償修理、返工或者改建的合理費用等損失的，告知發(fā)包人應提起反訴，與本訴一并審理。承包人提起建設工程施工合同糾紛后，發(fā)包人在建設工程所在地的其他法院另行起訴承包人主張上述權利的，人民法院應告知發(fā)包人在前訴中提起反訴。
05、因承包人的過錯造成建設工程質量不符合約定，發(fā)包人能夠證明已經(jīng)履行了通知義務，承包人拒絕修理、返工或者改建，發(fā)包人請求減付工程價款的，可以將發(fā)包人因修理、返工或重建而支付的費用在工程款中予以扣減。
06、建設工程經(jīng)過竣工驗收合格后，承包人主張工程款的，發(fā)包人又以工程質量不合格主張付款條件不成就或者拒付工程款的，人民法院不予支持。
07、未完工程中，承包人主張其已完成部分的工程款的，后續(xù)工程已經(jīng)由第三方施工完畢，并竣工驗收合格的，發(fā)包人又以承包人施工部分的工程質量不合格主張付款條件不成就或者拒付工程款的，人民法院不予支持。后續(xù)工程已經(jīng)由第三方施工完畢，但未進行竣工驗收，或者未由第三方繼續(xù)施工，但分部分項驗收合格的，發(fā)包人以承包人施工部分的工程質量不合格主張付款條件不成就或者拒付工程款的，人民法院不予支持。人民法院可在承包人已完工程價款中按合同約定比例暫扣質保金，暫扣質保金的時間最長不超過兩年。但確因承包人原因導致建設工程的地基基礎工程和主體結構存在質量問題的除外。
08、發(fā)包人返還質量保證金后，不影響承包人依照合同約定或法律規(guī)定履行工程保修義務。
文章來源： 河北建工知產公眾號
聲明：刊載此文，是出于傳播更多信息之目的。若有侵權請及時聯(lián)系我們，我們將及時更正和刪除。
